WordPress

Договор на монтаж оборудования (образец)

Договор на монтаж оборудования (образец) - картинка 1
Полезная информация на тему: "Договор на монтаж оборудования (образец)"с комментариями спецалистов.

Договор подряда на монтаж оборудования

Тип документа: Договор строительного подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

В данном договоре регламентируются взаимные права и обязательства исполнителя и заказчика работ по монтажу и запуску оборудования. Подрядчик обязуется приобрести требующиеся для проведения работы материалы и оборудование. Договор обязывает его провести подготовительные работы с последующим монтажом оборудования и извещением заказчика об их выполнении. Условия договора дают подрядчику право сдать работу прежде срока.

Права и обязанности сторон

Заказчик обязуется предоставить подрядчику для подготовительных работ помещение, в котором должен состояться монтаж оборудования. Также договор предусматривает компенсацию заказчиком подтвержденных чеками затрат исполнителя на покупку материалов для проведения работ. От заказчика требуется своевременная оплата выполненной работы по указанной в договоре цене. Во время выполнения подрядчиком монтажа оборудования заказчик в любой момент может проверить график проведения и качество работы.

Оплата работы осуществляется в два этапа: первый платеж вносится после подписания договора заказчиком и подрядчиком, второй – после приема заказчиком выполненной работы. Задержка платежей предусматривает уплату заказчиком пени, а исполнитель уплачивает штраф заказчику в случае просрочки выполнения работ. Форс-мажорные обстоятельства освобождают обе стороны от обязательств по данному договору, однако та сторона, которая не может выполнить свои обязательства из-за форс-мажора, должна сразу известить другую сторону о таких обстоятельствах.

Договор подряда составляется в двух экземплярах. Он должен содержать адреса и реквизиты обеих сторон, а также приложения, в которых детально описываются технические условия проведения работ по монтажу оборудования.

http://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Образец договора на выполнение работ по монтажу

Договор № 21
на монтаж системы видеонаблюдения

«__» _____________ г.

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.
1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.
Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.
7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:
— предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;
— остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).
7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.4. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусмотрена.
7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.
12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:
Приложение № 1 — Смета;
Приложение № 2 — График выполнения работ;
Приложение № 3 — Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.

http://oformitely.ru/dogovor_na_montag.html

Договор
на монтаж оборудования

…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
………………………………………..………. …, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и

……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется произвести осуществить монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу:

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора …………………. …. ………………………………. ……… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)

в т.ч. ……………….. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет

2.2. Сумма договора ………….. в себя …………………………………………………. ……..…
( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании)

2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке:

…………………………………………………………………………………. …..……………. …
(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)

2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. ……..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Исполнитель обязан начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.

3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.

4. Права и обязанности сторон

4.1.1. Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании — производителя Оборудования.

4.1.2. Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3.

4.1.3. В срок не позднее ………….. календарных дней до момента начала работ по монтажу Оборудования на Объекте, уведомить Исполнителя о своей готовности к монтажу Оборудования.

4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к Объекту.

4.1.5. Предоставить специалистам Исполнителя возможность проведения работ не менее ………… часов в день.

4.1.6. До момента прибытия Специалистов Исполнителя на Объект для осуществления монтажа Оборудование не нарушать упаковку Оборудования.

4.1.7. Обеспечить Специалистов Исполнителя ……………………………………………………
(местом проживания, хранения спец. одежды, инструмента, приборов и приспособлений и т.п.)

4.1.8. Обеспечить Специалистов Исполнителя иными необходимыми условиями для осуществления монтажа Оборудование.

4.1.9. Принять выполненные Исполнителем работы по акту приемки-передачи.

4.1.10. Оплатить Исполнителю работы указанные в п. 1.1. настоящего договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. По согласованию с Исполнителем предоставить своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ

или привлечь для выполнения работ субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию.

4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. В течение …………………… рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 4.1.3. договора, направить специалиста (ов) на Объект для осуществления монтажа.

4.3.2. Произвести все виды работ, перечисленные в приложении №1 в соответствии с действующими нормативно техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

4.3.3. При выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности.

[1]

4.4.Исполнитель имеет право:

4.4.1. Опломбировать Оборудование для предотвращения его эксплуатации до подписания акт приема-передачи.

4.4.2. Сдать выполненные работы Заказчику досрочно.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

5.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

5.5. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.

5.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.7. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

6.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …. календарных дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о готовности результата работ к приемке.

6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

6.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. календарных дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

[3]

6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

6.5. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. Порядок расторжение договора

7.1. Досрочное расторжение договора мо возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.

7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком монтажа Оборудования, по причине, не зависящей от Исполнителя, на срок, превышающий …………………………………….. календарных дней;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Исполнителя результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев.

8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

11. Заключительные положения

11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

  1. Техническое задание.
  2. . Смета.
  3. Требования по обеспечению ресурсами.
  4. Акт приема-передачи выполненных работ.

http://alfa-form.ru/index.php/dogovor/vypolneniya-rabot/213-dog-montaja-oborudovania/

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

[2]

— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Договор на монтаж оборудования (образец)

ustanovka_oborudovaniya.jpg

Договор на монтаж оборудования (образец) - картинка 6

Похожие публикации

Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы – например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор.

Договор на монтаж оборудования

Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение. Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором.

Перед монтажом оборудования заказчик должен подготовить помещения для установки. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты.

Для того, чтобы договор на монтаж оборудования (образец договора мы приведем в конце статьи) считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора. Какие условия необходимо отразить в договоре?

  • Предмет договора и условия (состав работ по монтажу оборудования, место установки оборудования и др.);
  • Перечень требований к результату работ — установленному оборудованию;
  • Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу;
  • Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком;
  • Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование);
  • Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке);
  • В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Не стоит пренебрегать проверкой при приеме выполненных работ – если иное не прописано в договоре, то заказчик, принявший работу без проверки, лишен права ссылаться на явные недостатки в работе подрядчика (то есть те недостатки, которые были заметны при внешнем осмотре).

После окончания, приемки работ заполняется акт приемки работ с отсылкой к договору. Составление акта фиксирует окончание работ, то есть установку оборудования с соблюдением всех необходимых требований. В акте указывают следующую информацию:

  • Название и идентифицирующие номера оборудования,
  • Количество оборудования, его характеристики и функционал;
  • Информацию о претензиях заказчика или их отсутствии.

Ниже представлен образец договора поставки и монтажа оборудования.

http://spmag.ru/articles/dogovor-na-montazh-oborudovaniya-obrazec

Договора возмездного оказания услуг

Договор на оказание услуг по установке оборудования

г. Москва «13» декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Заря» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице генерального директора Кожевникова Павла Сергеевича , действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Янарин» , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Листовой Ирины Генадьевны , действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) оказать услуги по установке оборудования Заказчика перечисленное в Спецификации оборудования (Приложение № 2) в офисе компании «Янарин» по адресу: 117280, г. Москва, ул. Красносельская д. 41; (далее по тексту настоящего Договора — Оборудование), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Приложение N 1 и №2 к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги до 15 января 2017 г.
1.4. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг.
1.5. До подписания Акта оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику схемы размещения оборудования.

3.1. Стоимость услуг по установке оборудования составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% — 76 271,19 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек .
3.2. Счет на оплату услуг по п. 3.1 настоящего Договора предоставляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Акта оказанных услуг.
3.3. Расчеты производятся Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за исполнение третьими лицами обязательств по Договору несет Исполнитель.

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
5.3. За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонам обязательств по настоящему договору.

http://tutpolezno.ru/directory/all/primery/zapolnenija-dogovorov/dogovora-vozmezdnogo/dogovor-na-okazanie-uslug-po-16188

Литература

  1. Смоленский, М. Б. Теория государства и права для студентов вузов / М.Б. Смоленский. — М.: Феникс, 2014. — 256 c.
  2. Михайловская, И. Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость / И.Б. Михайловская. — М.: Проспект, 2014. — 124 c.
  3. Зайцев, Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов / Р.В. Зайцев. — М.: Wolters Kluwer, 2013. — 208 c.
  4. Дворянкин, О. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение / О. Дворянкин. — М.: Весь Мир, 2015. — 464 c.

Добавить комментарий

Мы в соцсетях

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях